承攬類-綜架承攬合同（精選3篇）

承攬類-綜架承攬合同 篇1

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期

　　一季度二季度

　　鍍鋅綜架1600mm以上只

　　淬火綜條支

　　合計(大寫)

　　二、質量標準

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　三、原料供應

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　四、交貨方式

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　五、質量驗收方法

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　六、結算方式

　　通過銀行托收。

　　七、違約責任

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　八、管轄法院

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向 所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　九、其他

　　1.本合同一式二份，合同各方各執一份。各份合同文本具有同等法律效力。

　　2.本合同經各方簽署后生效。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

承攬類-綜架承攬合同 篇2

　　發包方:________（以下簡稱甲方）

　　承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號

　　乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自愿協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：

　　1、空調、熱水器等設備安裝；

　　2、避雷接地；

　　3、五金配件安裝于配合調試；

　　二、安裝人工費及結算：

　　安裝人工單價為：空調：元/臺，熱水器：元/臺，本價格為包干價。

　　結算方式為月結。

　　三、質量要求

　　1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。

　　2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。

　　四、其它要求

　　1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；

　　2、甲方為乙方購買意外傷害險；

　　3、乙方凌空作業須系上安全帶，

　　4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

　　5、未盡事宜雙方協商解決。

　　6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

　　甲 方：___________________

　　乙 方：___________________

　　聯系電話：__________________

　　聯系電話：__________________

　　簽約時間：20xx年xx月

　　簽約時間：20xx年xx月

承攬類-綜架承攬合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方根據《_____》關于承攬合同的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：

　　一、承攬方式：乙方承攬甲方?住房（具體工種）。

　　二、施工地點：

　　三、住房結構、戶型及面積：

　　四、付款方式：

　　按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

　　五、質保金：

　　乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。

　　六、施工質量：

　　乙方應確保質量符合國家質量標準。

　　七、施工期限：

　　自合同簽訂之日起至?年?月日止。

　　八、甲方的權利義務

　　（一）甲方的`權利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。

　　2、房屋裝修竣工后，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

　　（二）甲方的義務

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權利義務

　　（一）乙方的權利

　　1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　　（二）乙方的義務

　　1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

　　2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由于乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。

　　5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

　　6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

　　8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

　　十、違約責任

　　由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

　　十一、爭議解決條款

　　因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日